ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта является официальным предложением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРИДОМ» (ООО «ФРИДОМ»), ИНН 4 401 177 482, ОГРН 1 164 401 061 560, далее — Исполнитель, адресованным неопределённому кругу лиц, заключить договор оказания услуг на условиях, изложенных в настоящем документе. Данный документ разработан и применяется в соответствии со статьёй 437 пунктом 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия договора. Публичная оферта размещена в открытом доступе на сайте freedomcomp.ru и действует бессрочно до момента её отзыва Исполнителем. Оферта определяет правовой режим оказания услуг в сфере строительства индивидуальных жилых домов, проектирования, дизайнерских услуг, благоустройства территорий и сопровождения сделок купли-продажи. Настоящая оферта обязательна для ознакомления Заказчиком до момента акцепта. Незнание условий оферты не освобождает Заказчика от ответственности за их нарушение. Текст оферты составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применяется на всей территории Российской Федерации.
1.2. Акцептом настоящей публичной оферты в соответствии со статьёй 438 пунктом 1 Гражданского кодекса Российской Федерации признаётся полное и безоговорочное принятие Заказчиком её условий. Акцепт осуществляется путём совершения конклюдентных действий, включая, но не ограничиваясь, направлением заявки через сайт freedomcomp.ru, обращением к Исполнителю посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, через социальную сеть VK, а также оплатой услуг в безналичной форме. С момента акцепта договор оказания услуг считается заключённым в письменной форме в соответствии со статьёй 434 пунктом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Совершение акцепта подтверждает, что Заказчик обладает необходимой дееспособностью и полномочиями. Акцепт также подтверждает согласие Заказчика с объёмом, стоимостью и порядком оказания услуг. Договор, заключённый путём акцепта оферты, имеет равную юридическую силу с договором, подписанным на бумажном носителе.
1.3. Настоящая публичная оферта регулирует отношения, возникающие между Исполнителем и Заказчиком при оказании услуг, и применяется в совокупности с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе главой 39 «Возмездное оказание услуг». В части оказания услуг физическим лицам применяется Закон Р Ф от 07.02.1992 № 2300−1 «О защите прав потребителей» в объёме, не противоречащем природе оказываемых услуг. При оказании услуг, связанных с недвижимостью и строительством, применяются также нормы земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. В случае противоречия условий оферты императивным нормам закона применяются нормы закона. Все термины и определения используются в значении, установленном законодательством Российской Федерации.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
2.1. Исполнителем по настоящей публичной оферте является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРИДОМ» (ООО «ФРИДОМ»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1 164 401 061 560. Идентификационный номер налогоплательщика Исполнителя — 4 401 177 482. Юридический адрес Исполнителя — 156 005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 3. Фактический адрес осуществления деятельности — 156 005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 109. Указанные сведения являются достоверными и подлежат использованию Заказчиком при реализации своих прав, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий, дизайнерских услуг, благоустройства территорий и сопутствующих гражданско-правовых услуг в пределах правоспособности юридического лица. Виды деятельности Исполнителя соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и осуществляются в рамках ОКВЭД, заявленных при государственной регистрации. Исполнитель вправе оказывать услуги как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств. Деятельность Исполнителя направлена на удовлетворение потребностей Заказчиков в комплексных решениях, связанных с объектами недвижимости.
2.3. Руководство текущей деятельностью Исполнителя осуществляет директор Иванов Сергей Александрович, действующий на основании Устава. Взаимодействие с Заказчиками осуществляется в рабочее время — с понедельника по пятницу с 10−00 до 17−00 без перерыва на обед. Связь с Исполнителем возможна посредством сайта freedomcomp.ru, через мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальную сеть VK, а также по иным каналам связи, указанным на официальных ресурсах Исполнителя. Все сообщения и обращения Заказчиков, направленные по указанным каналам, имеют юридическое значение при рассмотрении вопросов, связанных с оказанием услуг.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. В соответствии с настоящей публичной офертой Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги в сфере строительной и проектной деятельности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящей офертой. Предметом оферты являются гражданско-правовые услуги, оказываемые на возмездной основе в порядке, установленном главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Услуги оказываются в интересах Заказчика и направлены на создание, изменение либо сопровождение объектов недвижимого имущества. Конкретный объём и содержание услуг определяются исходя из потребностей Заказчика и согласовываются сторонами до начала их оказания. Настоящий пункт определяет общий характер обязательств сторон без детализации конкретных работ. Исполнитель не принимает на себя обязательств, выходящих за пределы согласованного предмета услуг.
3.2. В рамках настоящей оферты Исполнитель оказывает услуги, связанные со строительством индивидуальных жилых домов, включая организацию и сопровождение строительных процессов, подготовку проектной и технической документации, а также выполнение работ по благоустройству территорий. Услуги могут включать разработку архитектурных и планировочных решений, консультации по вопросам строительства и эксплуатации объектов недвижимости, а также иные сопутствующие действия. Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и с учётом действующих строительных норм и правил. Исполнитель оказывает услуги в пределах заявленных видов деятельности и своей профессиональной компетенции. Услуги не являются подрядом в смысле главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное прямо не согласовано сторонами.
3.3. Также в предмет оферты входит оказание услуг по сопровождению сделок купли-продажи объектов недвижимости, включая консультационную и организационную поддержку Заказчика. Такие услуги носят информационный и гражданско-правовой характер и не являются юридическим представительством в суде либо оказанием адвокатских услуг. Исполнитель не осуществляет нотариальные действия и не заменяет собой государственные органы. Содержание и объём услуг по сопровождению сделок определяются индивидуально и фиксируются в переписке либо отдельных соглашениях сторон. Заказчик осознаёт характер оказываемых услуг и принимает их в том виде, в котором они предусмотрены настоящей офертой.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается путём акцепта настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий оферты без каких-либо изъятий и оговорок. Акцепт может быть выражен в форме направления заявки, согласования условий оказания услуг через электронные каналы связи, а также путём осуществления безналичной оплаты услуг Исполнителя. С момента совершения акцепта договор считается заключённым и вступает в силу. Заказчик подтверждает, что до акцепта ознакомился с текстом оферты в полном объёме и понял её содержание. Договор не требует подписания на бумажном носителе и имеет юридическую силу, равную письменному договору.
4.2. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает наличие у него необходимой дееспособности и полномочий для заключения договора. В случае если Заказчик действует от имени юридического лица, он подтверждает наличие соответствующих корпоративных полномочий. Исполнитель не несёт ответственности за последствия заключения договора лицом, не обладающим необходимыми полномочиями. Все риски, связанные с недостоверностью сведений, предоставленных Заказчиком, возлагаются на Заказчика. Указанные положения применяются в соответствии со статьями 53 и 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. Существенные условия оказания услуг, включая их объём, стоимость, сроки выполнения и порядок взаимодействия сторон, согласовываются сторонами дополнительно до начала оказания услуг. Такое согласование может осуществляться посредством электронной переписки, мессенджеров, выставления счёта либо составления сметы. Указанные документы и сообщения признаются неотъемлемой частью договора и подлежат применению при его исполнении. При отсутствии согласования отдельных условий договор считается заключённым в части общих положений и обязательств сторон, установленных настоящей офертой.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты, согласованным объёмом услуг и требованиями законодательства Российской Федерации. Исполнитель самостоятельно определяет способы и методы оказания услуг, если иное не согласовано с Заказчиком, что соответствует статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Услуги оказываются с учётом обычных требований делового оборота и профессиональных стандартов, применимых к сфере строительной и проектной деятельности. Исполнитель обязуется действовать добросовестно и разумно, не допуская действий, способных причинить Заказчику необоснованный ущерб. Исполнитель вправе использовать собственные технические и организационные ресурсы. Результат оказанных услуг должен соответствовать согласованным целям Заказчика.
5.2. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего оказания услуг. В случае непредоставления либо предоставления недостоверной информации Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до устранения нарушений. Исполнитель также вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат оказанных услуг в соответствии со статьёй 780 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при существенном нарушении Заказчиком своих обязательств. Такой отказ осуществляется с уведомлением Заказчика в разумный срок.
5.3. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуг, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика исключительно в целях исполнения договора и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты информации. Обязанность по соблюдению конфиденциальности сохраняется и после прекращения действия договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о ходе и содержании оказываемых услуг, а также задавать вопросы, связанные с исполнением договора. Заказчик вправе требовать оказания услуг в объёме и качестве, соответствующих условиям настоящей оферты и согласованным договорённостям. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных статьёй 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, с оплатой фактически оказанных услуг. Реализация данного права не освобождает Заказчика от обязанности возместить понесённые Исполнителем расходы.
6.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю достоверную и полную информацию, необходимую для оказания услуг. Заказчик несёт ответственность за последствия предоставления неполных либо недостоверных сведений. Заказчик обязуется соблюдать согласованные сроки взаимодействия и принимать результаты оказанных услуг. Все решения, принимаемые Заказчиком на основании оказанных услуг, осуществляются им самостоятельно и под его ответственность. Исполнитель не отвечает за последствия использования Заказчиком полученных рекомендаций вне согласованных условий.
6.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящей офертой и согласованными условиями. Оплата осуществляется в безналичной форме. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента исполнения Заказчиком своих обязательств. Указанное право реализуется в соответствии со статьёй 328 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется индивидуально в зависимости от вида, объёма, сложности и сроков оказания услуг. Цена услуг согласовывается сторонами до начала их оказания и может быть зафиксирована в счёте, смете, коммерческом предложении либо в переписке сторон. Указанная стоимость является существенным условием договора в понимании статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель не приступает к оказанию услуг до согласования цены, если иное прямо не установлено договорённостями сторон. Все расчёты осуществляются в валюте Российской Федерации. Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя и не включает обязательные платежи третьим лицам, если иное не согласовано отдельно.
7.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Возможна предварительная оплата, поэтапная оплата либо оплата по факту оказания услуг, в зависимости от согласованных условий. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Исполнитель вправе выставлять счета и принимать оплату с использованием электронных средств связи. Заказчик несёт ответственность за правильность платёжных реквизитов. Непоступление денежных средств по причинам, не зависящим от Исполнителя, не считается исполнением обязательства по оплате.
7.3. В случае изменения объёма или состава услуг по инициативе Заказчика стоимость услуг подлежит пересмотру и дополнительному согласованию сторонами. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до достижения соглашения о новой стоимости. Дополнительные услуги оплачиваются Заказчиком отдельно и не считаются включёнными в первоначальную цену. Возврат денежных средств осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных статьёй 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом фактически оказанных услуг и понесённых расходов Исполнителя.
8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
8.1. Сроки оказания услуг определяются соглашением сторон и зависят от характера, объёма и сложности услуг. Сроки могут быть указаны в смете, техническом задании, переписке либо ином документе, согласованном сторонами. При отсутствии согласованного срока услуги оказываются в разумный срок в соответствии со статьёй 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. Начало течения срока оказания услуг, как правило, связано с моментом поступления оплаты либо предоставления Заказчиком необходимой информации.
8.2. Исполнитель вправе продлить сроки оказания услуг в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, включая несвоевременное предоставление информации, документов или оплаты. Такие обстоятельства не считаются нарушением со стороны Исполнителя. Срок оказания услуг продлевается на период просрочки Заказчика. Исполнитель уведомляет Заказчика о возникновении обстоятельств, влияющих на сроки оказания услуг, посредством доступных каналов связи. Указанные положения применяются с учётом принципа добросовестности сторон.
8.3. Заказчик осознаёт, что сроки оказания услуг могут зависеть от действий третьих лиц, государственных органов, подрядных организаций и иных участников процессов, не подконтрольных Исполнителю. Исполнитель не несёт ответственности за задержки, вызванные такими обстоятельствами, при условии принятия разумных мер для минимизации последствий. Услуги считаются оказанными в срок при соблюдении согласованных этапов и действий Исполнителя. Претензии по срокам принимаются только в письменной форме.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заключённому путём акцепта настоящей публичной оферты, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность наступает при наличии вины стороны, допустившей нарушение, если иное не предусмотрено законом или договором. Основанием ответственности является факт нарушения обязательства, подтверждённый надлежащими доказательствами. Стороны признают применение принципов разумности и добросовестности при оценке действий друг друга. Настоящий пункт применяется в соответствии со статьями 393 и 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность оказания услуг либо нарушение сроков их оказания, вызванные действиями или бездействием Заказчика. К таким обстоятельствам относятся, в том числе, непредоставление информации, предоставление недостоверных данных, несвоевременная оплата услуг. Исполнитель также не отвечает за последствия решений Заказчика, принятых на основании оказанных услуг. Указанные ограничения ответственности соответствуют характеру гражданско-правовых услуг и не противоречат законодательству Российской Федерации.
9.3. Ответственность Исполнителя ограничивается размером фактически оплаченных Заказчиком услуг, за исключением случаев умысла либо грубой неосторожности. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду Заказчика. Данные условия согласуются сторонами в рамках статьи 400 Гражданского кодекса Российской Федерации и применяются в пределах, допустимых законом. Установленные ограничения ответственности не затрагивают прав Заказчика, предоставленных императивными нормами законодательства.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, включая стихийные бедствия, пожары, наводнения, военные действия, акты органов государственной власти, аварии на инженерных сетях. Указанные обстоятельства признаются форс-мажорными в понимании статьи 401 пунктом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в разумный срок. Уведомление осуществляется посредством доступных каналов связи. Непредставление уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор, если иное не будет доказано. Срок исполнения обязательств продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств.
10.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трёх месяцев подряд и делает исполнение договора невозможным, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств. В таком случае договор считается прекращённым с момента направления соответствующего уведомления. Стороны производят взаиморасчёты за фактически оказанные услуги. Данное положение применяется без взыскания штрафных санкций.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком в связи с исполнением, изменением или прекращением договора, заключённого путём акцепта настоящей публичной оферты, подлежат разрешению путём переговоров. Стороны обязуются принимать разумные меры для досудебного урегулирования спора. Претензионный порядок является обязательным, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации. Претензия направляется в письменной форме с изложением сути требований. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента её получения.
11.2. В случае недостижения соглашения в порядке переговоров спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. Подсудность определяется по месту нахождения Исполнителя, если иное не установлено законом. Настоящее условие применяется с учётом положений статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Для споров с участием юридических лиц применяется Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
11.3. Применимым правом по договору является право Российской Федерации. Все правоотношения сторон толкуются и применяются в соответствии с нормами материального и процессуального права Российской Федерации. Недействительность отдельного положения настоящей оферты не влечёт недействительности договора в целом. Стороны признают сохранение юридической силы остальных условий.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
12.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте Исполнителя и действует бессрочно до момента её отзыва Исполнителем. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия оферты без предварительного уведомления Заказчиков. Изменения вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать актуальную редакцию оферты.
12.2. Акцепт оферты осуществляется в редакции, действующей на момент совершения акцепта. Изменения оферты не распространяются на договоры, заключённые до момента вступления изменений в силу, если иное прямо не предусмотрено законом. Указанное положение соответствует статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.3. Исполнитель вправе отозвать настоящую публичную оферту в любое время. Отзыв оферты не влияет на действительность договоров, заключённых до момента такого отзыва. Обязательства сторон по ранее заключённым договорам подлежат исполнению в полном объёме. Настоящий пункт применяется с учётом статьи 436 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
13.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, полученной в ходе исполнения договора, заключённого путём акцепта настоящей публичной оферты. Конфиденциальной признаётся любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность, не являющаяся общедоступной и полученная стороной в связи с оказанием услуг. Обязанность по соблюдению конфиденциальности возникает с момента получения информации и действует независимо от срока действия договора. Разглашение конфиденциальной информации допускается исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.2. Исполнитель обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры, направленные на защиту информации Заказчика от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования или распространения. Указанные меры реализуются в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доступ к информации предоставляется только уполномоченным лицам Исполнителя в объёме, необходимом для исполнения обязательств. Заказчик осознаёт, что передача информации по электронным каналам связи может иметь технологические риски.
13.3. Обязанность по соблюдению конфиденциальности сохраняется после прекращения действия договора независимо от оснований его прекращения. Нарушение конфиденциальности влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сторона, допустившая нарушение, обязана возместить причинённые убытки при наличии доказанной причинно-следственной связи. Настоящий раздел применяется в совокупности с условиями о защите персональных данных, установленными иными разделами настоящей оферты.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящая публичная оферта является полным и исчерпывающим соглашением между Исполнителем и Заказчиком в части условий оказания услуг, если иное не согласовано сторонами дополнительно. Все приложения, счета, сметы, переписка и иные документы, согласованные сторонами, являются неотъемлемой частью договора. Толкование условий оферты осуществляется исходя из буквального смысла содержащихся в ней формулировок.
14.2. Во всём, что не урегулировано настоящей публичной офертой, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. В случае изменения норм законодательства, затрагивающих отношения сторон, применяются нормы, действующие на момент исполнения обязательств. Стороны признают приоритет императивных норм закона над условиями оферты.
14.3. Заказчик подтверждает, что до момента акцепта оферты ему была предоставлена возможность ознакомиться со всеми условиями настоящего документа. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает своё согласие с условиями оферты в полном объёме. Отсутствие письменных возражений со стороны Заказчика означает принятие условий оферты. Настоящее положение имеет юридическое значение при оценке действительности договора.
15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
15.1. В рамках исполнения договора Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика в объёме, необходимом для заключения и исполнения договора, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». К персональным данным относятся сведения, предоставляемые Заказчиком при обращении за услугами, включая фамилию, имя, отчество, контактные данные, сведения, передаваемые через сайт, мессенджеры и иные каналы связи. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. Целью обработки является надлежащее оказание услуг и исполнение обязательств Исполнителя.
15.2. Обработка персональных данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и уничтожение персональных данных. Исполнитель не осуществляет обработку биометрических персональных данных. Передача персональных данных третьим лицам допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо необходимых для исполнения договора. Исполнитель принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьёй 19 Федерального закона № 152-ФЗ.
15.3. Заказчик, совершая акцепт оферты, подтверждает своё согласие на обработку персональных данных в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим разделом. Согласие действует в течение срока действия договора и может быть отозвано Заказчиком путём направления письменного уведомления Исполнителю. Отзыв согласия не влияет на законность обработки персональных данных до момента его отзыва. Обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки либо при утрате необходимости в их достижении.
16. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРИДОМ»
Сокращённое наименование — ООО «ФРИДОМ»
ИНН — 4 401 177 482
ОГРН — 1 164 401 061 560
Юридический адрес — 156 005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 3
Фактический адрес — 156 005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 109
Режим работы — понедельник — пятница с 10−00 до 17−00 без перерыва на обед
Директор — Иванов Сергей Александрович
Контактный телефон — +7 (4942)-30−12−08
Электронная почта — gnevyshev-a-v@yandex.ru
Официальный сайт — freedomcomp.ru
Социальная сеть VK — https://vk.com/freedomcomp
Мессенджеры — Telegram, WhatsApp
Сведения о местонахождении размещены в сервисах 2ГИС, Яндекс-карты, Гугл-карты
1.1. Настоящая публичная оферта является официальным предложением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРИДОМ» (ООО «ФРИДОМ»), ИНН 4 401 177 482, ОГРН 1 164 401 061 560, далее — Исполнитель, адресованным неопределённому кругу лиц, заключить договор оказания услуг на условиях, изложенных в настоящем документе. Данный документ разработан и применяется в соответствии со статьёй 437 пунктом 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия договора. Публичная оферта размещена в открытом доступе на сайте freedomcomp.ru и действует бессрочно до момента её отзыва Исполнителем. Оферта определяет правовой режим оказания услуг в сфере строительства индивидуальных жилых домов, проектирования, дизайнерских услуг, благоустройства территорий и сопровождения сделок купли-продажи. Настоящая оферта обязательна для ознакомления Заказчиком до момента акцепта. Незнание условий оферты не освобождает Заказчика от ответственности за их нарушение. Текст оферты составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применяется на всей территории Российской Федерации.
1.2. Акцептом настоящей публичной оферты в соответствии со статьёй 438 пунктом 1 Гражданского кодекса Российской Федерации признаётся полное и безоговорочное принятие Заказчиком её условий. Акцепт осуществляется путём совершения конклюдентных действий, включая, но не ограничиваясь, направлением заявки через сайт freedomcomp.ru, обращением к Исполнителю посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, через социальную сеть VK, а также оплатой услуг в безналичной форме. С момента акцепта договор оказания услуг считается заключённым в письменной форме в соответствии со статьёй 434 пунктом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Совершение акцепта подтверждает, что Заказчик обладает необходимой дееспособностью и полномочиями. Акцепт также подтверждает согласие Заказчика с объёмом, стоимостью и порядком оказания услуг. Договор, заключённый путём акцепта оферты, имеет равную юридическую силу с договором, подписанным на бумажном носителе.
1.3. Настоящая публичная оферта регулирует отношения, возникающие между Исполнителем и Заказчиком при оказании услуг, и применяется в совокупности с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе главой 39 «Возмездное оказание услуг». В части оказания услуг физическим лицам применяется Закон Р Ф от 07.02.1992 № 2300−1 «О защите прав потребителей» в объёме, не противоречащем природе оказываемых услуг. При оказании услуг, связанных с недвижимостью и строительством, применяются также нормы земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. В случае противоречия условий оферты императивным нормам закона применяются нормы закона. Все термины и определения используются в значении, установленном законодательством Российской Федерации.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
2.1. Исполнителем по настоящей публичной оферте является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРИДОМ» (ООО «ФРИДОМ»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1 164 401 061 560. Идентификационный номер налогоплательщика Исполнителя — 4 401 177 482. Юридический адрес Исполнителя — 156 005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 3. Фактический адрес осуществления деятельности — 156 005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 109. Указанные сведения являются достоверными и подлежат использованию Заказчиком при реализации своих прав, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий, дизайнерских услуг, благоустройства территорий и сопутствующих гражданско-правовых услуг в пределах правоспособности юридического лица. Виды деятельности Исполнителя соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и осуществляются в рамках ОКВЭД, заявленных при государственной регистрации. Исполнитель вправе оказывать услуги как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств. Деятельность Исполнителя направлена на удовлетворение потребностей Заказчиков в комплексных решениях, связанных с объектами недвижимости.
2.3. Руководство текущей деятельностью Исполнителя осуществляет директор Иванов Сергей Александрович, действующий на основании Устава. Взаимодействие с Заказчиками осуществляется в рабочее время — с понедельника по пятницу с 10−00 до 17−00 без перерыва на обед. Связь с Исполнителем возможна посредством сайта freedomcomp.ru, через мессенджеры Telegram и WhatsApp, социальную сеть VK, а также по иным каналам связи, указанным на официальных ресурсах Исполнителя. Все сообщения и обращения Заказчиков, направленные по указанным каналам, имеют юридическое значение при рассмотрении вопросов, связанных с оказанием услуг.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. В соответствии с настоящей публичной офертой Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги в сфере строительной и проектной деятельности, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящей офертой. Предметом оферты являются гражданско-правовые услуги, оказываемые на возмездной основе в порядке, установленном главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Услуги оказываются в интересах Заказчика и направлены на создание, изменение либо сопровождение объектов недвижимого имущества. Конкретный объём и содержание услуг определяются исходя из потребностей Заказчика и согласовываются сторонами до начала их оказания. Настоящий пункт определяет общий характер обязательств сторон без детализации конкретных работ. Исполнитель не принимает на себя обязательств, выходящих за пределы согласованного предмета услуг.
3.2. В рамках настоящей оферты Исполнитель оказывает услуги, связанные со строительством индивидуальных жилых домов, включая организацию и сопровождение строительных процессов, подготовку проектной и технической документации, а также выполнение работ по благоустройству территорий. Услуги могут включать разработку архитектурных и планировочных решений, консультации по вопросам строительства и эксплуатации объектов недвижимости, а также иные сопутствующие действия. Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и с учётом действующих строительных норм и правил. Исполнитель оказывает услуги в пределах заявленных видов деятельности и своей профессиональной компетенции. Услуги не являются подрядом в смысле главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное прямо не согласовано сторонами.
3.3. Также в предмет оферты входит оказание услуг по сопровождению сделок купли-продажи объектов недвижимости, включая консультационную и организационную поддержку Заказчика. Такие услуги носят информационный и гражданско-правовой характер и не являются юридическим представительством в суде либо оказанием адвокатских услуг. Исполнитель не осуществляет нотариальные действия и не заменяет собой государственные органы. Содержание и объём услуг по сопровождению сделок определяются индивидуально и фиксируются в переписке либо отдельных соглашениях сторон. Заказчик осознаёт характер оказываемых услуг и принимает их в том виде, в котором они предусмотрены настоящей офертой.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается путём акцепта настоящей публичной оферты в порядке, предусмотренном статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий оферты без каких-либо изъятий и оговорок. Акцепт может быть выражен в форме направления заявки, согласования условий оказания услуг через электронные каналы связи, а также путём осуществления безналичной оплаты услуг Исполнителя. С момента совершения акцепта договор считается заключённым и вступает в силу. Заказчик подтверждает, что до акцепта ознакомился с текстом оферты в полном объёме и понял её содержание. Договор не требует подписания на бумажном носителе и имеет юридическую силу, равную письменному договору.
4.2. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает наличие у него необходимой дееспособности и полномочий для заключения договора. В случае если Заказчик действует от имени юридического лица, он подтверждает наличие соответствующих корпоративных полномочий. Исполнитель не несёт ответственности за последствия заключения договора лицом, не обладающим необходимыми полномочиями. Все риски, связанные с недостоверностью сведений, предоставленных Заказчиком, возлагаются на Заказчика. Указанные положения применяются в соответствии со статьями 53 и 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. Существенные условия оказания услуг, включая их объём, стоимость, сроки выполнения и порядок взаимодействия сторон, согласовываются сторонами дополнительно до начала оказания услуг. Такое согласование может осуществляться посредством электронной переписки, мессенджеров, выставления счёта либо составления сметы. Указанные документы и сообщения признаются неотъемлемой частью договора и подлежат применению при его исполнении. При отсутствии согласования отдельных условий договор считается заключённым в части общих положений и обязательств сторон, установленных настоящей офертой.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты, согласованным объёмом услуг и требованиями законодательства Российской Федерации. Исполнитель самостоятельно определяет способы и методы оказания услуг, если иное не согласовано с Заказчиком, что соответствует статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Услуги оказываются с учётом обычных требований делового оборота и профессиональных стандартов, применимых к сфере строительной и проектной деятельности. Исполнитель обязуется действовать добросовестно и разумно, не допуская действий, способных причинить Заказчику необоснованный ущерб. Исполнитель вправе использовать собственные технические и организационные ресурсы. Результат оказанных услуг должен соответствовать согласованным целям Заказчика.
5.2. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего оказания услуг. В случае непредоставления либо предоставления недостоверной информации Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до устранения нарушений. Исполнитель также вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат оказанных услуг в соответствии со статьёй 780 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при существенном нарушении Заказчиком своих обязательств. Такой отказ осуществляется с уведомлением Заказчика в разумный срок.
5.3. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуг, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика исключительно в целях исполнения договора и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты информации. Обязанность по соблюдению конфиденциальности сохраняется и после прекращения действия договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о ходе и содержании оказываемых услуг, а также задавать вопросы, связанные с исполнением договора. Заказчик вправе требовать оказания услуг в объёме и качестве, соответствующих условиям настоящей оферты и согласованным договорённостям. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных статьёй 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, с оплатой фактически оказанных услуг. Реализация данного права не освобождает Заказчика от обязанности возместить понесённые Исполнителем расходы.
6.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю достоверную и полную информацию, необходимую для оказания услуг. Заказчик несёт ответственность за последствия предоставления неполных либо недостоверных сведений. Заказчик обязуется соблюдать согласованные сроки взаимодействия и принимать результаты оказанных услуг. Все решения, принимаемые Заказчиком на основании оказанных услуг, осуществляются им самостоятельно и под его ответственность. Исполнитель не отвечает за последствия использования Заказчиком полученных рекомендаций вне согласованных условий.
6.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящей офертой и согласованными условиями. Оплата осуществляется в безналичной форме. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента исполнения Заказчиком своих обязательств. Указанное право реализуется в соответствии со статьёй 328 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется индивидуально в зависимости от вида, объёма, сложности и сроков оказания услуг. Цена услуг согласовывается сторонами до начала их оказания и может быть зафиксирована в счёте, смете, коммерческом предложении либо в переписке сторон. Указанная стоимость является существенным условием договора в понимании статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель не приступает к оказанию услуг до согласования цены, если иное прямо не установлено договорённостями сторон. Все расчёты осуществляются в валюте Российской Федерации. Стоимость услуг включает в себя вознаграждение Исполнителя и не включает обязательные платежи третьим лицам, если иное не согласовано отдельно.
7.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Возможна предварительная оплата, поэтапная оплата либо оплата по факту оказания услуг, в зависимости от согласованных условий. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Исполнитель вправе выставлять счета и принимать оплату с использованием электронных средств связи. Заказчик несёт ответственность за правильность платёжных реквизитов. Непоступление денежных средств по причинам, не зависящим от Исполнителя, не считается исполнением обязательства по оплате.
7.3. В случае изменения объёма или состава услуг по инициативе Заказчика стоимость услуг подлежит пересмотру и дополнительному согласованию сторонами. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до достижения соглашения о новой стоимости. Дополнительные услуги оплачиваются Заказчиком отдельно и не считаются включёнными в первоначальную цену. Возврат денежных средств осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных статьёй 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом фактически оказанных услуг и понесённых расходов Исполнителя.
8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
8.1. Сроки оказания услуг определяются соглашением сторон и зависят от характера, объёма и сложности услуг. Сроки могут быть указаны в смете, техническом задании, переписке либо ином документе, согласованном сторонами. При отсутствии согласованного срока услуги оказываются в разумный срок в соответствии со статьёй 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. Начало течения срока оказания услуг, как правило, связано с моментом поступления оплаты либо предоставления Заказчиком необходимой информации.
8.2. Исполнитель вправе продлить сроки оказания услуг в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, включая несвоевременное предоставление информации, документов или оплаты. Такие обстоятельства не считаются нарушением со стороны Исполнителя. Срок оказания услуг продлевается на период просрочки Заказчика. Исполнитель уведомляет Заказчика о возникновении обстоятельств, влияющих на сроки оказания услуг, посредством доступных каналов связи. Указанные положения применяются с учётом принципа добросовестности сторон.
8.3. Заказчик осознаёт, что сроки оказания услуг могут зависеть от действий третьих лиц, государственных органов, подрядных организаций и иных участников процессов, не подконтрольных Исполнителю. Исполнитель не несёт ответственности за задержки, вызванные такими обстоятельствами, при условии принятия разумных мер для минимизации последствий. Услуги считаются оказанными в срок при соблюдении согласованных этапов и действий Исполнителя. Претензии по срокам принимаются только в письменной форме.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заключённому путём акцепта настоящей публичной оферты, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность наступает при наличии вины стороны, допустившей нарушение, если иное не предусмотрено законом или договором. Основанием ответственности является факт нарушения обязательства, подтверждённый надлежащими доказательствами. Стороны признают применение принципов разумности и добросовестности при оценке действий друг друга. Настоящий пункт применяется в соответствии со статьями 393 и 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность оказания услуг либо нарушение сроков их оказания, вызванные действиями или бездействием Заказчика. К таким обстоятельствам относятся, в том числе, непредоставление информации, предоставление недостоверных данных, несвоевременная оплата услуг. Исполнитель также не отвечает за последствия решений Заказчика, принятых на основании оказанных услуг. Указанные ограничения ответственности соответствуют характеру гражданско-правовых услуг и не противоречат законодательству Российской Федерации.
9.3. Ответственность Исполнителя ограничивается размером фактически оплаченных Заказчиком услуг, за исключением случаев умысла либо грубой неосторожности. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду Заказчика. Данные условия согласуются сторонами в рамках статьи 400 Гражданского кодекса Российской Федерации и применяются в пределах, допустимых законом. Установленные ограничения ответственности не затрагивают прав Заказчика, предоставленных императивными нормами законодательства.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, включая стихийные бедствия, пожары, наводнения, военные действия, акты органов государственной власти, аварии на инженерных сетях. Указанные обстоятельства признаются форс-мажорными в понимании статьи 401 пунктом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в разумный срок. Уведомление осуществляется посредством доступных каналов связи. Непредставление уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор, если иное не будет доказано. Срок исполнения обязательств продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств.
10.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трёх месяцев подряд и делает исполнение договора невозможным, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств. В таком случае договор считается прекращённым с момента направления соответствующего уведомления. Стороны производят взаиморасчёты за фактически оказанные услуги. Данное положение применяется без взыскания штрафных санкций.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком в связи с исполнением, изменением или прекращением договора, заключённого путём акцепта настоящей публичной оферты, подлежат разрешению путём переговоров. Стороны обязуются принимать разумные меры для досудебного урегулирования спора. Претензионный порядок является обязательным, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации. Претензия направляется в письменной форме с изложением сути требований. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента её получения.
11.2. В случае недостижения соглашения в порядке переговоров спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. Подсудность определяется по месту нахождения Исполнителя, если иное не установлено законом. Настоящее условие применяется с учётом положений статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Для споров с участием юридических лиц применяется Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
11.3. Применимым правом по договору является право Российской Федерации. Все правоотношения сторон толкуются и применяются в соответствии с нормами материального и процессуального права Российской Федерации. Недействительность отдельного положения настоящей оферты не влечёт недействительности договора в целом. Стороны признают сохранение юридической силы остальных условий.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
12.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте Исполнителя и действует бессрочно до момента её отзыва Исполнителем. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия оферты без предварительного уведомления Заказчиков. Изменения вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать актуальную редакцию оферты.
12.2. Акцепт оферты осуществляется в редакции, действующей на момент совершения акцепта. Изменения оферты не распространяются на договоры, заключённые до момента вступления изменений в силу, если иное прямо не предусмотрено законом. Указанное положение соответствует статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.3. Исполнитель вправе отозвать настоящую публичную оферту в любое время. Отзыв оферты не влияет на действительность договоров, заключённых до момента такого отзыва. Обязательства сторон по ранее заключённым договорам подлежат исполнению в полном объёме. Настоящий пункт применяется с учётом статьи 436 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
13.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, полученной в ходе исполнения договора, заключённого путём акцепта настоящей публичной оферты. Конфиденциальной признаётся любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность, не являющаяся общедоступной и полученная стороной в связи с оказанием услуг. Обязанность по соблюдению конфиденциальности возникает с момента получения информации и действует независимо от срока действия договора. Разглашение конфиденциальной информации допускается исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.2. Исполнитель обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры, направленные на защиту информации Заказчика от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования или распространения. Указанные меры реализуются в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доступ к информации предоставляется только уполномоченным лицам Исполнителя в объёме, необходимом для исполнения обязательств. Заказчик осознаёт, что передача информации по электронным каналам связи может иметь технологические риски.
13.3. Обязанность по соблюдению конфиденциальности сохраняется после прекращения действия договора независимо от оснований его прекращения. Нарушение конфиденциальности влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сторона, допустившая нарушение, обязана возместить причинённые убытки при наличии доказанной причинно-следственной связи. Настоящий раздел применяется в совокупности с условиями о защите персональных данных, установленными иными разделами настоящей оферты.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящая публичная оферта является полным и исчерпывающим соглашением между Исполнителем и Заказчиком в части условий оказания услуг, если иное не согласовано сторонами дополнительно. Все приложения, счета, сметы, переписка и иные документы, согласованные сторонами, являются неотъемлемой частью договора. Толкование условий оферты осуществляется исходя из буквального смысла содержащихся в ней формулировок.
14.2. Во всём, что не урегулировано настоящей публичной офертой, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. В случае изменения норм законодательства, затрагивающих отношения сторон, применяются нормы, действующие на момент исполнения обязательств. Стороны признают приоритет императивных норм закона над условиями оферты.
14.3. Заказчик подтверждает, что до момента акцепта оферты ему была предоставлена возможность ознакомиться со всеми условиями настоящего документа. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает своё согласие с условиями оферты в полном объёме. Отсутствие письменных возражений со стороны Заказчика означает принятие условий оферты. Настоящее положение имеет юридическое значение при оценке действительности договора.
15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
15.1. В рамках исполнения договора Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика в объёме, необходимом для заключения и исполнения договора, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». К персональным данным относятся сведения, предоставляемые Заказчиком при обращении за услугами, включая фамилию, имя, отчество, контактные данные, сведения, передаваемые через сайт, мессенджеры и иные каналы связи. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. Целью обработки является надлежащее оказание услуг и исполнение обязательств Исполнителя.
15.2. Обработка персональных данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и уничтожение персональных данных. Исполнитель не осуществляет обработку биометрических персональных данных. Передача персональных данных третьим лицам допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо необходимых для исполнения договора. Исполнитель принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьёй 19 Федерального закона № 152-ФЗ.
15.3. Заказчик, совершая акцепт оферты, подтверждает своё согласие на обработку персональных данных в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим разделом. Согласие действует в течение срока действия договора и может быть отозвано Заказчиком путём направления письменного уведомления Исполнителю. Отзыв согласия не влияет на законность обработки персональных данных до момента его отзыва. Обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки либо при утрате необходимости в их достижении.
16. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРИДОМ»
Сокращённое наименование — ООО «ФРИДОМ»
ИНН — 4 401 177 482
ОГРН — 1 164 401 061 560
Юридический адрес — 156 005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 3
Фактический адрес — 156 005, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 109
Режим работы — понедельник — пятница с 10−00 до 17−00 без перерыва на обед
Директор — Иванов Сергей Александрович
Контактный телефон — +7 (4942)-30−12−08
Электронная почта — gnevyshev-a-v@yandex.ru
Официальный сайт — freedomcomp.ru
Социальная сеть VK — https://vk.com/freedomcomp
Мессенджеры — Telegram, WhatsApp
Сведения о местонахождении размещены в сервисах 2ГИС, Яндекс-карты, Гугл-карты